Образец соглашения о смене стороны в договоре

Как составить

В таком документе должны быть следующие пункты:

  • Реквизиты документа. Указывается номер и дата составления соглашения;
  • Наименование документа. Следует указать основной предмет соглашения, а также номер и дату принятия основного договора;
  • Наименование сторон. Следует обратить внимание на то, что документ подписывают представители трёх лиц: двух изначальных участников правоотношений и нового. Указывается официальное название, Ф.И.О. и должности лиц, уполномоченных подписывать соглашение;
  • Суть документа. Необходимо указать, кому и от кого переходит комплекс правомочий, и в каком объёме (например, права и обязанности);
  • Желательно сослаться на договор, ранее подписанный между лицом, передающим обязательства, и новой стороной сделки;
  • Утверждение, что новый участник добровольно вступает в правоотношения, обязуется добросовестно пользоваться своими правами и исполнять обязанности;
  • Описание текущего состояния дел. Например, кредитор исполнил поставку товара. Из этого следует, что должник должен перечислить определённую сумму на счёт кредитора в установленный срок. Следует указать, какие именно права или обязанности в связи с этим перейдут новой стороне;
  • Порядок передачи документов или имущества, если это необходимо для исполнения условий сделки. Часто подобные манипуляции сопровождают замену лиц в договорах подряда;
  • Установление даты, с которой замена стороны считается совершённой, а соглашение обретает законную силу. Стороны также договариваются о том, что все ранее действовавшие договорённости, в том числе достигнутые в результате переговоров, не действуют.

Во всём остальном стороны руководствуются нормами действующего законодательства.

  • Утверждение новой редакции договора. Подготовка изменённой версии контракта – важная часть перехода прав. Необходимо заменить наименование стороны, банковские реквизиты, адреса складов и представительств и так далее;
  • Указание количества экземпляров. Их 3 – по одному для каждого участника соглашения;
  • Фамилии, инициалы и подписи лиц, уполномоченных представлять интересы сторон.

Лицо передаёт новому участнику сделки весь комплекс прав и обязанностей.

Соглашение о замене стороны в договоре

Составление соглашения о замене стороны в договоре происходит в случаях, когда по каким-либо причинам одна из сторон договорных отношений не имеет возможности исполнить взятые на себя обязательства.

Обстоятельства, по которым бывает необходимо проведение замены одной из сторон, могут быть самые разные.

Образец соглашения о замене стороны в договоре

Образец соглашения о замене стороны в договоре

Образец подготовлен для ситуации, когда подрядчик передает свои права и обязанности по договору подряда.

Соглашение о замене стороны в договоре подряда

г. _____________ “__” ________ 2019 г.

Рекомендуем указывать день, когда соглашение было подписано последней из сторон. В противном случае могут возникнуть споры о дате заключения соглашения.

Общество с ограниченной ответственностью “Сигма”, далее именуемое “Первоначальный подрядчик”, в лице генерального директора Петрова Ивана Ивановича, действующего на основании Протокола общего собрания участников от 02.02.2015 N 1 и в соответствии с Уставом, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью “Андромеда”, далее именуемое “Новый подрядчик”, в лице первого заместителя генерального директора Попова Сергея Ильича, действующего на основании доверенности от 11.01.2018 N 1, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые “Стороны”, заключили настоящее соглашение о замене стороны в договоре (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предмет является существенным условием соглашения. Если вы его не укажете, соглашение по общему правилу будет считаться незаключенным (п. п. 1, 3 ст. 432 ГК РФ).

1.1. Первоначальный подрядчик передает Новому подрядчику свои права и обязанности по договору подряда от 02.04.2018 N 46 (далее – Договор), заключенному Первоначальным подрядчиком с ООО “Гамма” (ИНН 7707654123, ОГРН 1097754321132, далее – Заказчик), в том объеме, который существует у Первоначального подрядчика на дату заключения настоящего Соглашения. В Договоре Первоначальный подрядчик выступает как подрядчик.

1.2. В соответствии с Договором Первоначальный подрядчик должен выполнить работы по проведению ремонта в помещении, принадлежащем Заказчику и расположенном по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, д. 67, комн. 405, 419. Объем выполненных Первоначальным подрядчиком работ и работ, выполнение которых передается Новому подрядчику, а также сумма, право требования по уплате которой переходит к Новому подрядчику, согласованы Сторонами в Приложении N 1 к настоящему Соглашению.

1.3. Согласие Заказчика на заключение Соглашения в соответствии с п. 2 ст. 391 ГК РФ предварительно получено и является его неотъемлемой частью (Приложение N 2).

1.4. Первоначальный подрядчик в срок до 19.06.2018 обязан письменно уведомить Заказчика о заключении настоящего Соглашения в соответствии с п. 3 ст. 382 ГК РФ.

2. Цена уступки прав и перевода долга

2.1. Новый подрядчик обязан заплатить Первоначальному подрядчику за уступку прав и перевод долга по настоящему Соглашению.

2.2. Цена уступки прав и перевода долга составляет 100 000 (сто тысяч) руб., в том числе НДС 18% в размере 15 254 (пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) руб. 24 коп.

2.3. Новый подрядчик обязан внести денежные средства, указанные в п. 2.2 Соглашения, на расчетный счет Первоначального подрядчика, указанный в Соглашении в разделе “Адреса и реквизиты Сторон”, в срок до 19.06.2018.

2.4. Обязательство по оплате уступки прав и перевода долга считается исполненным с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Первоначального подрядчика.

3. Передача имущества, документов и сообщение информации

3.1. Первоначальный подрядчик обязан передать Новому подрядчику по акту приема-передачи в срок до 19.06.2018:

3.1.1. неизрасходованные материалы, которые предоставил Заказчик Первоначальному подрядчику;

3.1.2. документы, которые удостоверяют уступаемые права и передаваемые обязанности.

3.2. Первоначальный подрядчик обязан сообщить Новому подрядчику в срок до 19.06.2018 сведения, которые имеют значение для осуществления прав и исполнения обязанностей.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае передачи Первоначальным подрядчиком Новому подрядчику по Соглашению недействительного требования, Новый подрядчик вправе взыскать с Первоначального подрядчика штраф в размере 100 000 (сто тысяч) руб.

4.2. В случае нарушения Первоначальным подрядчиком срока передачи Новому подрядчику документов, Новый подрядчик вправе взыскать с Первоначального подрядчика неустойку в размере 0,1% цены требований и долга, указанной в п. 2.2 Соглашения.

4.3. В случае нарушения Первоначальным подрядчиком срока сообщения сведений Новому подрядчику, Новый подрядчик вправе взыскать с Первоначального подрядчика неустойку в размере 0,1% цены требований и долга, указанной в п. 2.2 Соглашения.

4.4. В случае нарушения Новым подрядчиком срока оплаты, указанного в п. 2.3 Соглашения, Первоначальный подрядчик вправе взыскать с Нового подрядчика неустойку в размере 0,1% цены требований и долга, указанной в п. 2.2 Соглашения.

5. Момент перехода прав и обязанностей по Договору

5.1. Права и обязанности по Договору переходят к Новому подрядчику с момента подписания Сторонами Соглашения.

6. Разрешение споров

6.1. До предъявления иска, вытекающего из Соглашения, Сторона, которая считает, что ее права нарушены, обязана направить другой Стороне письменную претензию.

6.2. Сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении 15 календарных дней с момента получения претензии другой Стороной.

Читайте также:  Новости по теме: Табель учета рабочего времени Зарплата

Если вы не включите условие о претензионном порядке, то на разрешение арбитражного суда можно передать (ч. 5 ст. 4 АПК РФ):

· спор о взыскании денежных средств – только по истечении 30 календарных дней со дня направления претензии, если иные срок и (или) порядок не установлены законом;

· иные возникшие из договора споры – без соблюдения досудебного порядка, только если такой порядок не установлен федеральным законом.

7. Заключительные положения

7.1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, которые связаны с возникновением, изменением или прекращением обязательств, основанных на Соглашении, должны направляться по адресу, указанному в Соглашении в разделе “Адреса и реквизиты Сторон”, только одним из следующих способов:

Если в соглашении указаны конкретные адреса и способы доставки, то направление сообщений иными способами и по другим адресам будет ненадлежащим, если отправитель не знал и не должен был знать, что в соглашении указан недостоверный адрес (п. 64 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25).

· нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О. и подпись лица, получившего данный документ;

· заказным письмом с уведомлением о вручении.

Вы можете указать иные способы доставки юридически значимых сообщений, но рекомендуем выбрать такие, которые позволят доказать факт его получения адресатом.

7.2. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Соглашению влекут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или ее представителю.

7.3. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

8. Адреса и реквизиты Сторон

к Соглашению о замене

стороны в Договоре

Объем передаваемых прав и обязанностей по Соглашению

К моменту заключения настоящего Соглашения Первоначальный подрядчик выполнил следующие работы по проведению ремонта помещений:

· замена напольного покрытия;

По Соглашению Новому подрядчику передаются обязанности по выполнению следующих работ:

· установка натяжных потолков с освещением;

Конкретный перечень видов отделочных материалов и оборудования для выполнения указанных работ Новый подрядчик согласовывает с Заказчиком отдельно после заключения настоящего Соглашения.

Первоначальный подрядчик уступает Новому подрядчику право требовать с Заказчика получения оплаты за выполнение указанных работ в сумме: 1 345 000 (один миллион триста сорок пять тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС в сумме 205 169 (двести пять тысяч сто шестьдесят девять) руб. 49 коп.

От Первоначального подрядчика

От Нового подрядчика

к Соглашению о замене

стороны в Договоре

Согласие на замену стороны в договоре подряда

от 02.04.2018 N 46

Общество с ограниченной ответственностью “Гамма” в лице первого заместителя генерального директора Андреева Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности от 04.10.2017 N 1345, настоящим дает согласие на заключение между ООО “Сигма” и ООО “Андромеда” Соглашения на замену стороны в договоре подряда от 02.04.2018 N 46 на условиях указанного Соглашения.

Общество с ограниченной ответственностью “Гамма”

Адрес: ул. Промышленная, д. 67, Москва, 123456

Телефон: +7 (499) 123-65-56

ИНН 7707654123 КПП 770101001

Р/с 40702810101987824657 в АКБ “Хризолит” (ПАО)

Первый заместитель генерального директора по доверенности

Цена уступки прав и перевода долга составляет 100 000 сто тысяч руб.

Суть документа

Основная задача соглашения: полная передача полномочий, прав и обязанностей от одной стороны договора третьему лицу. Таким образом, соглашение априори носит трехсторонний характер.

При этом передающая сторона обязана уведомить своего контрагента о намечающейся замене заблаговременно и получить на это письменное согласие, которое может быть оформлено отдельным документом или выглядеть в виде резолюции на соглашении.

Замена стороны может производиться на любом этапе исполнения договора.

сведения о комплексе прав и обязанностей, которые передаются;.

Соглашение о замене Стороны по Договору (для организаций)

Приложение
к Договору № ________________ / NIC-D
от «__» ________ 20__ г.

2011 и последующие за ней даты.

Как заменить сторону в договоре

Заключение договоров уступки требования или перевода долга по отдельным договорным обязательствам – это широко распространенная практика. Однако при осуществлении хозяйственной деятельности бывают ситуации, когда в договоре необходимо полностью заменить одну из сторон, передав все ее права и обязанности, вытекающие из ранее заключенного договора, с сохранением сути и содержания всех ранее существовавших договорных обязательств. Как это сделать, рассмотрим в статье.

Перемена лиц в обязательстве или замена стороны?

При определении способа договорного оформления замены стороны в договоре следует разграничить перемену лиц в обязательстве по договору и замену стороны в договоре.

Фактически договор представляет собой совокупность взаимных обязательств сторон, в которых обе стороны одновременно выступают и должниками, и кредиторами (п. 1 ст. 390 ГК). Соответственно каждая из сторон по договору считается должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать (п. 2 ст. 289 ГК).

Документ:

В п. 3 ст. 390 ГК установлено общее правило, по которому к обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах, включая нормы о перемене лиц в обязательстве, если иное не предусмотрено правилами гл. 27 «Понятие и условия договора» ГК и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в законодательстве.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия – а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (п. 1 ст. 288 ГК).

Институт перемены лиц в обязательстве согласно ГК использует конструкцию сингулярного (частичного) правопреемства, при котором к одному лицу переходят не все, а только отдельные права и обязанности другого, предусмотренные договором.

Таким образом, перемена лиц в обязательстве (перевод долга, уступка требования) представляет собой замену одной из его сторон (должника или кредитора), в конкретном, отдельно взятом обязательстве, в то время как остальные обязательства по договору сохраняются в неизмененном виде (с прежним субъектным составом).

Пример 1

Между сторонами заключен рамочный договор поставки. Поставка партий товаров осуществляется на основании спецификаций. У покупателя имеется задолженность по оплате товара, поставленного по определенной спецификации. С согласия поставщика покупатель заключает с третьим лицом договор перевода долга, по которому последним исполняется обязанность по оплате соответствующей суммы задолженности, а в качестве встречного представления путем зачета погашается задолженность третьего лица перед покупателем. Все остальные обязательства по договору поставки сохраняются в прежнем виде.

Если необходимо произвести замену стороны в договоре, имеет место квазиуниверсальное правопреемство – перемена лиц на стороне соответствующего контрагента по всем обязательствам по договору, включая акцессорные, в которых она является должником и кредитором.

Пример 2

Покупатель является должником, когда речь идет об оплате им поставленного товара, а кредитором – если он требует от поставщика надлежащего выполнения последним своих обязанностей по договору (например, устранения недостатков поставленного товара в определенном законодательством и договором поставки объеме).

Таким образом, договорная конструкция замены стороны в договоре включает в себя одновременно уступку требования и перевод долга. Однако такая двойственность не влияет на замену стороны в договоре, поскольку ст. 353–363 ГК установлена возможность замены любой стороны для всех видов обязательств.

Пример дополнительного соглашения о замене стороны к договору.

Договор замены стороны в обязательстве образец

Добавлена 22.5.2014 в раздел Домашнее

Договор замены стороны в обязательстве образец — Договор замены стороны в договоре. в двустороннем обязательстве . 2014 год образец .

Договор замены стороны в обязательстве образец они то выкрутятся, а вот твоя зарплата уменьшится в три раза Да хрен с ней с Европой, она до 70-ых годов прошлого века прекрасно.Терпи сынок, возможно тебя будут гнобить всю жизнь это противозаконно и ты имеешь права пожаловаться, а лучше через родителей.Текущий ремонт Цитирую МДК 2-04.2004 Текущий ремонт общего имущества жилого дома ремонт, выполняемый в плановом порядке с целью.Примерно имеет следующий вид 0,63- 6/0,4- D / Yo — 11, первая цифра — это мощность, вторая цифра 6 может быть 100 — это напряжение высокой. В соответствии с Законом ст.21 в случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления требования о замене такого товара продавец изготовитель, обязаны заменить такой товар в семидневный срок. По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой.Можно составить трехстороннее дополнительное соглашение к двустороннему договору между «Патриотом» и «Ромашкой». Договор цессии, уступки требования не равен «Договору купли-продажи права требования дебиторской задолженности»? Т.е. Т.к. Т.е.

Из этого следует, что должник должен перечислить определённую сумму на счёт кредитора в установленный срок.

Как и сколько времени хранить документ

Держать соглашение о замене стороны по договору следует вместе с самим договором в отдельной папке в месте, закрытом от доступа посторонних лиц. Длительность хранения определяется нормами, установленными законодательством РФ или внутренними нормативно-правовыми актами фирмы (но не меньше трех лет).

Длительность хранения определяется нормами, установленными законодательством РФ или внутренними нормативно-правовыми актами фирмы но не меньше трех лет.

Образец соглашения о смене стороны в договоре

  • Образцы, формы и шаблоны договоров на 2019 год. 2751-3000
  • Форма: Соглашение о замене стороны в договоре (образец заполнения)

Соглашение о замене стороны в договоре подряда

г. ____________ 1 июня 201_ г.
Общество с ограниченной ответственностью “_____________________”, далее именуемое “Первоначальный подрядчик”, в лице генерального директора _____________________, действующего на основании Протокола общего собрания участников от _____________________ N 1 и в соответствии с Уставом, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью ” _____________________ “, далее именуемое “Новый подрядчик”, в лице первого заместителя генерального директора _____________________, действующего на основании доверенности от _____________________ N 1, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые “Стороны”, заключили настоящее соглашение о замене стороны в договоре (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Первоначальный подрядчик передает Новому подрядчику свои права и обязанности по договору подряда от _____________________ N 46 (далее – Договор), заключенному Первоначальным подрядчиком с ООО ” _____________________ ” (ИНН _____________________, ОГРН _____________________, далее – Заказчик), в том объеме, который существует у Первоначального подрядчика на дату заключения настоящего Соглашения. В Договоре Первоначальный подрядчик выступает как подрядчик.
1.2. В соответствии с Договором Первоначальный подрядчик должен выполнить работы по проведению ремонта в помещении, принадлежащем Заказчику и расположенном по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, д. 67, комн. 405, 419. Объем выполненных Первоначальным подрядчиком работ и работ, выполнение которых передается Новому подрядчику, а также сумма, право требования по уплате которой переходит к Новому подрядчику, согласованы Сторонами в Приложении N 1 к настоящему Соглашению.
1.3. Согласие Заказчика на заключение Соглашения в соответствии с п. 2 ст. 391 ГК РФ предварительно получено и является его неотъемлемой частью (Приложение N 2).
1.4. Первоначальный подрядчик в срок до _____________________ обязан письменно уведомить Заказчика о заключении настоящего Соглашения в соответствии с п. 3 ст. 382 ГК РФ.

2. Цена уступки прав и перевода долга

2.1. Новый подрядчик обязан заплатить Первоначальному подрядчику за уступку прав и перевод долга по настоящему Соглашению.
2.2. Цена уступки прав и перевода долга составляет _____________________ руб., в том числе НДС 20% в размере _____________________ руб. __ коп.
2.3. Новый подрядчик обязан внести денежные средства, указанные в п. 2.2 Соглашения, на расчетный счет Первоначального подрядчика, указанный в Соглашении в разделе “Адреса и реквизиты Сторон”, в срок до _____________________.
2.4. Обязательство по оплате уступки прав и перевода долга считается исполненным с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Первоначального подрядчика.

3. Передача имущества, документов и сообщение информации

3.1. Первоначальный подрядчик обязан передать Новому подрядчику по акту приема-передачи в срок до _____________________:
3.1.1. неизрасходованные материалы, которые предоставил Заказчик Первоначальному подрядчику;
3.1.2. документы, которые удостоверяют уступаемые права и передаваемые обязанности.
3.2. Первоначальный подрядчик обязан сообщить Новому подрядчику в срок до 19.06.2019 сведения, которые имеют значение для осуществления прав и исполнения обязанностей.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае передачи Первоначальным подрядчиком Новому подрядчику по Соглашению недействительного требования, Новый подрядчик вправе взыскать с Первоначального подрядчика штраф в размере 100 000 (сто тысяч) руб.
4.2. В случае нарушения Первоначальным подрядчиком срока передачи Новому подрядчику документов, Новый подрядчик вправе взыскать с Первоначального подрядчика неустойку в размере 0,1% цены требований и долга, указанной в п. 2.2 Соглашения.
4.3. В случае нарушения Первоначальным подрядчиком срока сообщения сведений Новому подрядчику, Новый подрядчик вправе взыскать с Первоначального подрядчика неустойку в размере 0,1% цены требований и долга, указанной в п. 2.2 Соглашения.
4.4. В случае нарушения Новым подрядчиком срока оплаты, указанного в п. 2.3 Соглашения, Первоначальный подрядчик вправе взыскать с Нового подрядчика неустойку в размере 0,1% цены требований и долга, указанной в п. 2.2 Соглашения.

5. Момент перехода прав и обязанностей по Договору

5.1. Права и обязанности по Договору переходят к Новому подрядчику с момента подписания Сторонами Соглашения.

6. Разрешение споров

6.1. До предъявления иска, вытекающего из Соглашения, Сторона, которая считает, что ее права нарушены, обязана направить другой Стороне письменную претензию.
6.2. Сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении 15 календарных дней с момента получения претензии другой Стороной.

7. Заключительные положения

7.1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, которые связаны с возникновением, изменением или прекращением обязательств, основанных на Соглашении, должны направляться по адресу, указанному в Соглашении в разделе “Адреса и реквизиты Сторон”, только одним из следующих способов:
· нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О. и подпись лица, получившего данный документ;
· заказным письмом с уведомлением о вручении.
7.2. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Соглашению влекут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или ее представителю.
7.3. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

8. Адреса и реквизиты Сторон

Новый подрядчик обязан заплатить Первоначальному подрядчику за уступку прав и перевод долга по настоящему Соглашению.

Образец соглашения о переводе долга трехстороннее

Исполнителем по договору становится zzz, ххх настоящим полностью передает все права и обязанности, установленные договором в отношении исполнителя, а zzz настоящим принимает указанные права и обязанности по договору, а также соглашается сохранять и выполнять все условия и обязательства, которые должен исполнять по договору, как если бы zzz было изначально обозначено в договоре в качестве исполнителя, и самостоятельно нести ответственность перед ууу. Такие сделки признавались ничтожными в силу статей 168, 575 гк рф, поскольку согласно пункту 1 статьи 572 гк рф дарение может выражаться в безвозмездной передаче одним лицом другому лицу имущественного права (требования) к третьему лицу. С подрядными организациями, выполняющими ремонт, заключаются трехсторонние соглашения о замене стороны в договоре, что. Вы же не списываете дебиторскую задолженность, а уступаете права требования, небесплатно, естественно.

Итак, соглашение о смене стороны в контракте должно включать положения о переходе всего комплекса прав и обязательств от выбывающего участника к новенькому, его заменяющему. Хку любая сторона должна принять все меры, нужные для соответствующего выполнения ею обязательств, беря во внимание интересы 2-ой стороны и обеспечение общехозяйственного энтузиазма. Изменение окладной части в трудовом контракте методом подписания доп соглашения изменение соглашения может быть только с согласия сторон.

Хку любая сторона должна принять все меры, нужные для соответствующего выполнения ею обязательств, беря во внимание интересы 2-ой стороны и обеспечение общехозяйственного энтузиазма.

Смена стороны в договоре

Задаток выполняет ряд функций.

#15 Ауттори Рипорт Ауттори Рипорт –>

попорядку. перемена лица в обязательстве совсем не равна перемене лица в договоре. тут я полностью согласен с Beholder, но не согласен в другом. но это чуть позже.

Необходимо заменить агента не расторгая агентского договора. Как должно выглядеть соглашение о такой замене?

лучше б рассторгнуть договор со старым агентом и заключить с новым. меньше вам мороки. newbie прав.

это сделка, включающая в себя как уступку требования, так и перевод долга (в моем понимании это и есть цессия)

согласен за исключением последнего. цессия в данном деле всего лишь частью будет.

Ukushu Zelenaya
ты ж цессию просто привела в пример. замену стороны в обязательстве, но не договоре!

Перевод долга и уступка одновременно невозможны.

Ну почему же?
Вполне возможно. Просто не так уж и часто это встречается в практике. но никакого запрета на это нет.
Вспомнить университет можно: теория универсального правоприемства.
Проще – реорганизация предприятия: к новому переходят все права и обязанности реорганизованного (при отдельных видах реорганизации, конечно).
Еще пример, государственное правоприемство. Согласен, не совсем из той оперы, но как пример реальности такой схемы. К новому суверену переходят не только долги, но и права.
Пример:
Соглашение
между Российской Федерацией и Республикой Грузия об урегулировании вопросов правопреемства в отношении внешнего государственного долга и активов бывшего Союза ССР
(Москва, 14 сентября 1993 г.)

короче, считаю, одновременная уступка права требования и перевод долга (перехолд на одно лицо прав кредитора м перевод долга) возможны. просто не особо урегулирована такая схема в нашем законодательстве. ну да мы еще доберемся до Охотного ряда.

соглашение к договору трехсторонее – Сторона 1 – заказчик мы , Сторона 2 – исполнитель заменяемая сторона , Сторона 3 – исполнитель 2 заменяющая сторона , передав права и обязанности Стороны 2 Стороне 3.

Доп. соглашение к договору об изменении реквизитов: бланк

Бланк соглашения здесь.

Дополнительное соглашение

об изменении реквизитов

г. Москва «____» ______ 20__ года

_______________________________, именуемое в дальнейшем «__________________», в лице __________________, действующего на основании доверенности ______________ и __________________ с одной стороны, и___________________, именуемое в дальнейшем «________________», в лице _______________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору __________ № ___________ от «____» _______ 20____ г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1.В связи с изменением реквизитов «___________________» с _____ года раздел _____ Договора изложить в следующей редакции:

« АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты подписания Сторонами.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора.

4. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором.

_______________________________, именуемое в дальнейшем __________________ , в лице __________________, действующего на основании доверенности ______________ и __________________ с одной стороны, и___________________, именуемое в дальнейшем ________________ , в лице _______________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны , заключили настоящее дополнительное соглашение к договору __________ ___________ от ____ _______ 20____ г.

Как составить допсоглашение

Образец допсоглашения об изменении реквизитов легко составить, для этого не нужны особенные юридические познания, главное — располагать точными данными о контрагенте. Можно составить его в свободной форме, но стоит указать следующие сведения:

  • наименование документа;
  • дата;
  • данные о договоре, к которому составляется допсоглашение, чтобы было понятно, о каком контракте идет речь (дата, название, номер, если имеется);
  • наименование (также желательно указать организационно-правовую форму полностью) сторон и их представителей: как правило, это директора, имеющие право представлять интересы по Уставу. Если подписывают соглашение другие лица, их полномочия на это действие должны быть удостоверены;
  • перечень изменений;
  • указание на неизменность остальных условий;
  • указание на момент вступления в силу и количество экземпляров, их юридическую силу;
  • подписи и печати.

наименование документа;.

Инструкция: составляем дополнительное соглашение к договору

153, 420, 450 ГК РФ.

Добавить комментарий